00问答网
所有问题
当前搜索:
竣工验收报告日期怎么定
竣工验收报告日期怎么
确定?
答:
我国建设工程施工合同(示范文本)32.4款规定:工程竣工验收通过,
承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期
。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。
什么是
竣工日期
,
如何
认定竣工日期?
答:
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,
人民法院应当分别按照以下情形予以认定:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工...
竣工验收日期怎么
确定
答:
以《施工合同示范文本》为例,
其通用条款32.4规定“工程竣工验收通过,承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期
;工程按发包人要求修改后通过竣工验收的,实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收,或验收后14天内不提出修改意见,视为...
竣工验收时间如何
确定
答:
竣工验收时间的确定方式:
1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期
。既然工程已经验收合格了,则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生,多数时候发包人有...
竣工验收日期怎么
确定
答:
竣工日期的认定是以建设工程竣工验收合格的日期为竣工日期
;如果承包人提交了竣工验收报告,但发包人拖延验收的,是以承包人提交竣工验收报告的日期为竣工日期。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经...
竣工日期
以什么为准
答:
法律分析:(一)建设工程经竣工验收合格的,
以竣工验收合格之日为竣工日期
; (二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期; (三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。工程竣工指的是手续上的理论上只要所有设备安装就可...
竣工验收日期如何
确定
答:
双方确认的日期为竣工日期;建设工程经竣工验收合格的,
以竣工验收合格之日为竣工日期
;(注意是经盖章的验收报告的时间,不是竣工验收备案日期,因为竣工验收备案是由建设单位来报送)承包人提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;未经过竣工验收,发包人擅自使用的,以...
工程
竣工日期如何
认定
视频时间 01:25
竣工验收的时间如何
确定
答:
以双方确认的日期为
竣工日期
。在合同中约定了
竣工时间
。工程竣工验收通过,承包人送交
竣工验收报告
的日期为实际竣工日期,如果不是示范文本,建议大家也采用这种约定,可以防止发包人拖延竣工验收。竣工验收的注意事项1、注意漆膜面应平整光滑、厚度均匀、无气孔。细木制品窗帘盒、暖气罩、木护墙、木隔断、...
竣工日期
和
验收日期
答:
法律分析:
竣工日期
就是合同约定的建设项目完工之日。竣工验收日期,是指项目竣工后,由合同方或邀请第三方对项目进行验收的日期。竣工备案日期是指建设工程竣工验收后,将建设工程
竣工验收报告
和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门审核的日期。竣工日期的确定对后续的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
竣工日期怎么确定
工程实际竣工日期是如何确定
竣工验收时间以哪个为准
竣工验收报告时间如何确定
竣工验收合格的竣工日期
竣工报告日期与竣工验收日期
工程竣工验收报告日期填哪天
竣工验收日期规定
竣工日期以什么为准